Договор строительства многоквартирного дома. Московская область строительство домов и бань.

"__" ____________ ____ г. (наименование организации) , именуем__ далее "Инвестор", в лице (должность, Ф.И.О.) , действующ__ на основании (Устава, положения, доверенности) , с одной стороны, и (наименование организации) , именуем__ далее "Заказчик-застройщик", в лице (должность, Ф.И.О.) , действующ__ на основании (Устава, положения, доверенности) , с другой стороны, и (наименование организации) , именуем__ далее ________________, в лице (должность, Ф.И.О.) , действующ__ на основании (Устава, положения, доверенности) , с третьей стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Определения и их толкование. 1. Определения и их толкование. 1.1. Для целей настоящего Договора используются следующие понятия: "Объект" - многоквартирный жилой дом, строительство которого осуществляется по адресу: ________________. Все работы по строительству и отделке производятся по проектной документации от "__" ____________ ____ г. N ____ и в порядке, установленном Рабочей документацией, разрабатываемой Подрядчиком на основании договора подряда на выполнение проектных работ, заключаемого между Заказчиком-Застройщиком и Подрядчиком отдельно. "Строительная площадка" - земельный участок общей площадью ____________ кв.м, кадастровый номер ____________, категория земель ________________, назначение земельного участка ____________, находящийся в ____ собственности, предоставляемый (кем) Заказчику-Застройщику в пользование на период строительства Объекта на основании (например, договора аренды) . Вариант: земельный участок, принадлежащий ____ - на праве собственности на основании ________________, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права собственности от "__" ____________ ____ г., выданным ________________. "Срок строительства" - период времени, начинающийся с даты начала работ и продолжающийся до даты завершения работ. "Рабочая документация" - полный комплект технической документации, включая (но не ограничиваясь) чертежи, пояснительные записки, расчеты, сметы и другие документы, выполненный Подрядчиком в объеме и в форме, соответствующих нормам, правилам и стандартам, действующим на территории Российской Федерации. Рабочая документация выполняется на основании Проектной документации, разрабатываемой (указать, кем) . "Дата начала Работ" - дата, установленная в соответствии с положениями Договора. "Дата завершения Работ" - дата утверждения Акта сдачи-приемки Приемочной комиссии о приемке Объекта в эксплуатацию. "Проектная документация" - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта. Проектная документация от "__" ____________ ____ г. N ____, разработана ________________, утверждена ________________, согласована ________________. Проектная документация разрабатывается с учетом требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". "Гарантийный ремонт" - ремонт, производимый Подрядчиком за свой счет и своими силами в течение гарантийного периода. "Гарантийный период" - период продолжительностью (не менее 5 лет) месяцев (лет), начинающихся с даты завершения работ, в течение которого Подрядчик осуществляет гарантийный ремонт Объекта. "Договорные документы" - Договор и все приложения к нему. 1.2. Описанные в п.1.1 настоящего Договора термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе, заглавными и строчными буквами, в зависимости от контекста. 2. Предмет Договора. 2.1. Инвестор поручает и финансирует, а Заказчик-Застройщик принимает на себя обязательства по оказанию услуг Заказчика-Застройщика и выполнению функций технического Заказчика на Объекте. За оказанные Услуги (и работы) Инвестор выплачивает Заказчику-Застройщику вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре. 2.2. Заказчик-Застройщик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами все работы по проектированию, строительству Объекта в соответствии с утвержденным эскизом, условиями настоящего Договора, договора подряда на выполнение проектных работ, заданием Заказчика-Застройщика и проектной документацией, включая возможные работы, определенно в ней не упомянутые, но необходимые для полного сооружения Объекта и нормальной его эксплуатации, согласованные Сторонами и обеспеченные финансированием. Подрядчик обязуется полностью завершить строительство и сдать готовый Объект Заказчику-Застройщику "под ключ" в срок до ____________ года. Срок приема Объекта - ________________. 2.3. Право Подрядчика осуществлять на территории Российской Федерации предусмотренные настоящим Договором работы подтверждается допуском к определенным видам работ номер ________________ от "__" ____________ ____ г. срок действия ________________, выдан саморегулируемой организацией ________________. 2.4. Право Заказчика-Застройщика осуществлять на территории Российской Федерации предусмотренные настоящим Договором работы подтверждается допуском к определенным видам работ номер ________________ от "__" ____________ ____ г. срок действия ________________, выдан саморегулируемой организацией ________________. 2.5. Работы, строительные материалы и изделия должны соответствовать ст.34 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 2.6. Уполномоченные представители Сторон на Объекте: От Инвестора - ________________ телефон ____________, факс ____________, электронная почта ____________, иные ____________; От Заказчика-Застройщика - ________________ телефон ____________, факс ____________, электронная почта ____________, иные ____________; От Подрядчика - ________________ телефон ____________, факс ____________, электронная почта ____________, иные ____________. 3. Права и обязанности сторон. 3.1. В Договор строительства многоквартирного дома. с условиями настоящего Договора Инвестор обязуется: 3.1.1. Обеспечивать своевременное и в полном объеме финансирование производимых работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 3.1.2. Незамедлительно предоставлять правоустанавливающие и другие документы, необходимые для оформления и получения исходно-разрешительной документации. 3.1.3. Участвовать в работе комиссии по сдаче-приемке Объекта. 3.1.4. Предоставлять Заказчику-Застройщику платежные документы, имеющие отношение к исполнению Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 3.2. Инвестор вправе: изменять объем инвестиций в случаях изменения проектной документации; прекращать финансирование работ в следующих случаях: ________________; самостоятельно заключать договоры с другими субъектами инвестиционной деятельности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; приобретать права владения, пользования и распоряжения Объектом до завершения его строительства; в любое время передать по договору и (или) государственному контракту свои права (часть своих прав) на осуществление капитальных вложений и на их результаты физическим и юридическим лицам, государственным органам и органам местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации; осуществлять контроль за целевым использованием инвестиций; осуществлять другие права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации. 3.3. В Договор строительства многоквартирного дома. с условиями настоящего Договора Заказчик-Застройщик обязуется: 3.3.1. Получить и оформить исходные данные для проектирования Объекта (оформление документов по земельному участку, технико-экономическое обоснование, технические условия на технологическое присоединение инженерных коммуникаций, строительный паспорт и т.д.) в сроки согласно Приложению N 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 3.3.2. Подготовить задание на проектирование в сроки согласно Приложению N 2 и заключить отдельный договор с Подрядчиком на выполнение проектных работ. 3.3.3. Осуществлять техническое сопровождение проектной стадии (контроль за разработкой проектно-сметной документации, согласование ее в установленном порядке, передача в органы экспертизы, на утверждение Подрядчику). 3.3.4. Оформить разрешительную документацию на строительство Объекта в сроки согласно Приложению N 2, осуществлять контроль за сроками действия выданных технических условий на присоединение инженерных коммуникаций. 3.3.5. Обеспечить освобождение территории строительства, связанной с подготовкой строительной площадки для производства работ. 3.3.6. Осуществлять организацию управления строительством. 3.3.7. Осуществлять проверку и приемку проектной документации. 3.3.8. Осуществлять контроль соответствия строительно-монтажных работ проектной документации и нормативным документам. 3.3.9. Принимать своевременные меры и контролировать устранение выявленных дефектов в проектной документации. 3.3.10. Участвовать в согласовании применяемых материалов и оборудования. 3.3.11. Осуществлять контроль качества выполняемых строительных работ, а также изделий, материалов и оборудования, используемых в строительстве. 3.3.12. Осуществлять освидетельствование и оценку выполненных работ и приемку скрытых работ. 3.3.13. Осуществлять промежуточную приемку выполненных работ. 3.3.14. Осуществлять контроль соответствия объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ проектно-сметной документации. 3.3.15. Выполнять проверку актов выполненных работ и контролировать внесение соответствующих изменений при выявленных в актах недостатках. 3.3.16. Контролировать целевое использование денежных средств Инвестора Подрядчиком. 3.3.17. Вести учет объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных подрядной организацией строительно-монтажных работ и затрат на переделки и устранение дефектов. 3.3.18. Осуществлять контроль безопасности проведения строительных работ. 3.3.19. Контролировать наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации. 3.3.20. Контролировать осуществление авторского надзора за строительством Объекта. 3.3.21. Осуществлять окончательную приемку выполненных работ. 3.2.22. Обеспечивать подготовку документов для проведения рабочей комиссии по приемке законченного строительством Объекта. 3.3.23. Принимать участие в работе рабочей комиссии по приемке законченного строительством Объекта. 3.3.24. Обеспечивать подготовку документов для проведения комиссии по приемке законченного строительством Объекта. 3.3.25. Принимать участие в работе комиссии по приемке законченного строительством Объекта на правах технического Заказчика. 3.3.26. Готовить претензии от имени Заказчика к Подрядчику в случае невыполнения последним своих договорных обязательств. 3.4. Заказчик-застройщик вправе: 3.4.1. Привлекать проектную организацию для осуществления ею авторского надзора за выполнением Работ в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 3.4.2. Иметь доступ на строительную площадку в течение срока действия настоящего Договора. Доступ означает возможность Заказчика и его представителей проверять соответствие выполняемых Работ условиям настоящего Договора и приложений к нему, а также (иные законные полномочия) . 3.4.3. Контролировать содержание Общего журнала производства Работ по форме N КС-6, журнала учета выполненных работ по форме N КС-6а (Приложения N ____ и N ____ соответственно). 3.4.4. Устранить выявленный брак в Работах своими силами или поручить выполнение ремонтных работ третьим лицам. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком. 3.4.5. Если Инвестор не исполняет свои обязательства по своевременному и полному финансированию работ, Заказчик Договор строительства многоквартирного дома. оставить в своем владении построенный объект (его часть), а если Инвестор отказался от финансирования работ - реализовать построенный (незавершенный) объект и возместить издержки и убытки по строительству за счет выручки от реализации. 3.4.6. Потребовать от подрядчика предоставить гарантию (поручительство) на сумму ________ процентов от стоимости Работ. 3.4.7. Задержать оплату выполненных работ Подрядчику за: неустранение указанных ранее дефектов в работе, представленной к оплате; причинение ущерба Заказчику; случаи отставания выполнения работ от объемов, предусмотренных графиком производства работ. 3.4.8. Если Инвестор не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения работ Сбор и оформление документов для строительства дома. по строительству объекта, то Заказчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи Объекта в эксплуатацию. В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Заказчика или Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Инвестором, то Заказчик письменно сообщит Инвестору размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Заказчика и Подрядчика. 3.4.9. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, на выполнение следующих работ: увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор; исключить любую работу; изменить характер или качество, или вид любой Договор строительства многоквартирного дома. работы; выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства. Если в результате этих изменений возникнет необходимость в переделке ранее выполненных работ или замене установленного оборудования, то Подрядчик составляет смету и представляет ее на рассмотрение Заказчику. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их Договор строительства многоквартирного дома. только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. 3.4.10. (при поставках материалов Подрядчиком) Требовать предъявления технических паспортов или сертификатов приобретаемого оборудования для проверки гарантийных сроков (гарантийный срок работы оборудования не должен быть просроченным или истекающим в период гарантийного срока всего сдаваемого объекта). 3.5. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик в счет предусмотренной Договором стоимости обязуется: 3.5.1. Выполнить все проектные (стадия Проект, утверждаемая часть), строительные и отделочные работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать законченный строительством Объект Инвестору в установленный срок в состоянии, обеспечивающем нормальную его эксплуатацию в соответствии с утвержденным проектом. 3.5.2. Подготовить и передать Заказчику-Застройщику проектно-сметную и исполнительную документацию в объеме, сроки и составе согласно Приложению N 6, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. Передаваемая Подрядчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Представление Подрядчиком ненадлежаще оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению. Подрядчик несет ответственность за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, которую он представил Заказчику-Застройщику. При выявлении в них недостатков Заказчик-Застройщик в ____дневный срок с момента передачи документации сообщает об этом Подрядчику, который исправляет недостатки за свой счет. 3.5.3. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами. 3.5.4. Предоставлять по требованию Заказчика-Застройщика и/или Инвестора не позднее ____________ (____________) рабочих дней первичные платежные документы, подтверждающие стоимость приобретенных для строительства Объекта материалов, оборудования. 3.5.5. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, строительную технику, а также осуществлять их разгрузку, складирование и хранение. 3.5.6. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору. 3.5.7. Нести ответственность перед Инвестором и Заказчиком-Застройщиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности. 3.5.8. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить освещение. 3.5.9. Открыть и продлять ордер на производство подготовительных и строительных работ на Объекте. 3.5.10. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы. 3.5.11. Обеспечить охрану строящегося Объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и сооружений на строительной площадке до завершения строительства и приемки Заказчиком готового Объекта. 3.5.12. Вывести в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор. 3.5.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Договора. 3.6. Обязательства Заказчика-Застройщика перед Подрядчиком: В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик-Застройщик обязуется: 3.6.1. Передать Подрядчику по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период строительства Объекта и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно Приложению N 1 к настоящему Договору. 3.6.2. При отсутствии замечаний согласовать и передать Подрядчику для утверждения в установленном порядке проектную документацию. 3.6.3. Получить разрешение на строительство Объекта. 3.6.4. Выдать Подрядчику все необходимые технические условия на технологическое присоединение к сетям в установленные сроки. 3.6.5. Подтверждать необходимость оплаты выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные Графиком финансирования и условиями настоящего Договора. 3.6.6. Принимать выполненные Подрядчиком работы по акту приема-передачи не позднее ____________ (____________) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ. В случае если Заказчиком-Застройщиком в ходе приемки работ будут выявлены недостатки, последний излагает свои замечания в письменной форме и в ____дневный срок передает их Подрядчику с указанием срока исправления. Оплата Инвестором за выполненную работу производится после устранения выявленных недостатков. 3.6.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. 3.6.8. Если Заказчик-Застройщик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству Объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока строительства на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты имущественных санкций за просрочку сдачи Объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком-Застройщиком, то он письменно сообщит последнему размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают соглашение о сроках и форме их размещения, при этом расходы, указанные в настоящем пункте Договора, оплачиваются за счет средств Заказчика-Застройщика. 3.7. Права Подрядчика: 3.7.1. Если Заказчик не исполняет свои обязательства по своевременной оплате выполненных работ - удерживать в своем владении построенный Объект (его часть). 3.7.2. Требовать гарантию от Заказчика в размере ________ процентов от стоимости работ. 4. Стоимость работ и порядок финансирования. 4.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору определяется договорной ценой (проектно-сметным расчетом) на строительство ________________ и составляет ____________ (____________) рублей, в том числе ____% НДС - ____________ (____________) рублей. 4.2. Стоимость работ, выполняемых Заказчиком-Застройщиком по Договору, составляет ____% от стоимости фактически выполняемых работ на Объекте, что составляет ____________ (____________) рублей, в т.ч. ____% НДС ____________ (____________) рублей. Оплата работ Заказчика-Застройщика производится в порядке и сроки согласно Графику финансирования, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 4). 4.3. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, составляет ____________ (____________) рублей, в т.ч. ____% НДС ____________ (____________) рублей. Оплата работ производится в порядке и сроки согласно Графику финансирования (Приложение N 4). В случае, когда в соответствии с действующим порядком стоимость отдельных видов работ по согласованию Сторон уточняется в процессе строительства, договорная цена по настоящему Договору определяется с учетом указанных уточнений. 4.4. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. Изменение архитектурно-строительных и объемно-пространственных решений, а также увеличение количества и стоимости применяемых отделочных материалов и инженерных систем и прочих факторов, влияющих на стоимость проектирования и строительства, произошедшие по пожеланию Инвестора, выполняются Подрядчиком и оплачиваются Инвестором по дополнительному соглашению Сторон. 4.5. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком-Застройщиком своих обязательств. 4.6. Увеличение стоимости и сроков строительства или одного из этих параметров, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, могут служить основанием для заключения Сторонами дополнительного соглашения об уточнении этих условий Договора. 4.7. Финансирование строительства осуществляется Инвестором в соответствии с графиком финансирования, согласованном Сторонами. 5. Сроки выполнения работ. 5.1. Объект должен быть построен Подрядчиком и сдан Инвестору и Заказчику-Застройщику "под ключ" в срок, указанный в статье 2 настоящего Договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства. 5.2. Договор строительства многоквартирного дома. по настоящему Договору Подрядчик должен производить в соответствии с Протоколом согласования сроков реализации Договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 3). 5.3. Изменения Протокола согласования сроков реализации договора производятся на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки и цену строительства. 5.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продляются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена строительства в этом случае Сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении. 6. Организация производства работ. 6.1. Для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке Объекта Заказчик-Застройщик в ____дневный срок с момента передачи Подрядчику по акту строительной площадки сообщает ему исходные точки, их координаты и уровень. 6.2. Подрядчик согласно проекту производства работ создает геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней размеров и сносности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет. По окончании строительства Подрядчик передает Заказчику-Застройщику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период Договор строительства многоквартирного дома. и сохраняемых до его окончания. 6.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. 6.4. Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании. 6.5. Подрядчик письменно за ____________ дня до начала приемки извещает Заказчика-Застройщика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика-Застройщика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика-Застройщика, а затем восстановить ее. 6.6. В случае если Заказчиком-Застройщиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При отказе от выполнения Подрядчиком этой обязанности Заказчик-Застройщик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. 6.7. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход Договор строительства многоквартирного дома. работ, а также все связанные с этим факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика-Застройщика и Подрядчика. Ежемесячно Заказчик-Застройщик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то свое мнение он излагает в журнале. Подрядчик обязуется в ____дневный срок принять меры к Договор строительства многоквартирного дома. недостатков, указанных Заказчиком-Застройщиком. 6.8. Заказчик-Застройщик (по согласованию с Инвестором) вправе вносить любые изменения в объемы работ, которые, по его мнению, необходимы, о чем он дает письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: - увеличить или уменьшить объем любой работы, включенной в Договор; - исключить любую работу; - изменить характер или качество или вид любой части работы; - выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. 6.9. Заказчик-Застройщик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта и проектной документации. Представитель Заказчика-Застройщика и Инвестора имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства. 7. Приемка законченного строительством Объекта. 7.1. Приемка завершенного строительством Объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. 7.2. Приемка Объекта осуществляется комиссией, создаваемой Инвестором, в составе своего представителя, представителя Заказчика-Застройщика, автора проекта или представителя проектной организации, представителей органа ________________ власти и его специализированных служб, Подрядчика и основных субподрядчиков, архитектурно-строительного контроля (надзора) и страхового общества. Акт приемки утверждается ________________. 7.3. Подрядчик передает Инвестору и Заказчику-Застройщику за ____________ дней до начала приемки завершенного строительством Договор строительства многоквартирного дома. два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком-Застройщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, в рамках строительных норм и правил, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 7.4. Приемка Объекта производится в течение ____________ дней после получения Инвестором письменного Договор строительства многоквартирного дома. Подрядчика о его готовности. 7.5. До сдачи Объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы. Использование Инвестором для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого Объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке с принятием на себя всей полноты ответственности. 7.6. Право собственности на строящийся Объект в его оплаченной Инвестором части и на принятый завершенный строительством Объект принадлежит Инвестору. После приемки Объекта Инвестор берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения. 8. Гарантии. 8.1. Подрядчик гарантирует: - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их Договор строительства многоквартирного дома.; - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации Объекта; - бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта. 8.2. Заказчик-Застройщик гарантирует: - своевременное выполнение своих обязательств по настоящему Договору. 8.3. Инвестор гарантирует: - своевременную оплату и выполнение иных обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. 8.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на (не менее трех лет) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки готового Объекта. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее ____________ дней со дня получения письменного извещения Заказчика-Застройщика. Гарантийный Договор строительства многоквартирного дома. в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц. 8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, что исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. 9. Страхование Объекта. 9.1. Подрядчик обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьими лицами) в пользу Инвестора (выгодоприобретателя) при проведении строительных и монтажных работ на Объекте в течение ____________ (____________) дней с даты подписания настоящего Договора. 9.2. Подрядчик обязан представить Заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике и размере страховой суммы. 9.3. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанностей принять необходимые меры для предотвращения Договор строительства многоквартирного дома. страхового случая. 10. Форс-мажор. 10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязанностей, если невыполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие явления природы, война, военные действия, блокада, и других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон и возникших после заключения Договора, при условии, что возникшее обстоятельство действующее Договор строительства многоквартирного дома. относит к обстоятельствам непреодолимой силы. 10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письменной форме известить другую Сторону о возникновении и о предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение ____________ (____________) дней с момента их наступления. Достаточным доказательством возникновения и прекращения указанных обстоятельств может служить свидетельство Торгово-Промышленной Палаты или иного компетентного органа. В случае ненаправления или несвоевременного направления извещения о возникновении обстоятельств непреодолимой силы виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств. 10.3. Срок выполнения обязательств по Договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой Договор строительства многоквартирного дома.. 10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 30 (тридцати) дней, то Стороны могут принять решение о расторжении настоящего Договора. 11. Ответственность сторон. 11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них настоящим Договором обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11.2. За нарушение Инвестором договорных обязательств он уплачивает Подрядчику: - за задержку начала приемки законченного строительством Объекта свыше ____________ рабочих дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче - пеню в размере ____________ процента от договорной цены Объекта за каждый день просрочки; - за задержку платежей и расчетов за выполненные строительно-монтажные работы - пеню в Договор строительства многоквартирного дома. ____________ процента стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. 11.3. За нарушение Заказчиком-Застройщиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику: - за задержку передачи Подрядчику строительной площадки, указанной в п.3.4.1 настоящего Договора, свыше ____________ календарных дней пеню в размере ____________ процента от договорной цены Объекта за каждый день Договор строительства многоквартирного дома.. 11.4. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Инвестору: - за несвоевременное окончание строительства Объекта по вине Подрядчика - пеню в размере ____________ процента от договорной цены Объекта за каждый день просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше ____________ дней Подрядчик уплачивает помимо пени неустойку в размере ____________ процентов договорной цены; - за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - штраф в сумме ____________ (____________) рублей за каждый день задержки; - за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актами Сторон, а в случае Договор строительства многоквартирного дома. Подрядчика - односторонним актом - неустойку в размере ____________ (____________) рублей за каждый день просрочки. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и взыскать с него расходы на оплату работ по устранению дефектов. 11.5. При нарушении Инвестором договорных обязательств он уплачивает Заказчику-Застройщику: - за задержку платежей и расчетов за выполненные работы - пеню в размере ____________ процента стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки. 11.6. За нарушение Заказчиком-Застройщиком договорных обязательств он уплачивает Инвестору: - за несвоевременное окончание строительства Объекта, нарушение иных условий Договора по вине Договор строительства многоквартирного дома. - пеню в размере ____________ процента от договорной цены Объекта за каждый день просрочки. 11.7. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 12. Расторжение Договора. 12.1. Инвестор вправе потребовать досрочного расторжения Договор строительства многоквартирного дома. в случае, если: - Заказчик-Застройщик и/или Подрядчик лишены допуска на право выполнения предусмотренных Договором работ; - Заказчик-Застройщик и/или Подрядчик признаны финансово несостоятельными; - Заказчик-Застройщик и/или Подрядчик систематически нарушают условия настоящего Договора (подтверждается не менее чем 2 (двумя) соответствующими двухсторонними актами). 12.2. Договор строительства многоквартирного дома. вправе потребовать расторжения договора в отношении Подрядчика в следующих случаях: задержка Подрядчиком начала строительства более чем на ____________ месяца по причинам, не зависящим от Инвестора или Заказчика; задержка Подрядчиком хода строительства по его вине, когда срок окончания строительства, установленный в договоре, увеличивается более чем на ____________ Договор строительства многоквартирного дома.; нарушение Подрядчиком условий Договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренных проектной документацией. 12.3. Подрядчик вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случае, если: - Заказчик-Застройщик признан финансово несостоятельным; - Заказчик остановил выполнение работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий ____________ месяца; - стоимость работ уменьшена более чем на ____________ процентов, в связи с внесенными изменениями в проектную документацию; - Инвестор утратил возможность дальнейшего финансирования строительства; - Заказчик-Застройщик регулярно нарушает условия оплат по настоящему Договору (не менее двух фактов задержки платежей). 12.4. Сторона, решившая досрочно расторгнуть настоящий Договор, обязана направить другой Стороне письменное уведомление не позднее чем за ____________ (____________) дней до даты расторжения. 12.5. При досрочном расторжении Договора Стороны составляют акт о взаиморасчетах, на основании которого Сторона, имеющая задолженность, обязана ее погасить в течение ____________ (____________) рабочих дней с момента подписания указанного акта. 12.6. В случае досрочного Договор строительства многоквартирного дома. настоящего Договора Стороны несут ответственность за выполненное ими по Договору в период его действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 12.7. При расторжении Договора незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. 12.8. Договор строительства многоквартирного дома. расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные ею убытки, включая упущенную выгоду. 13. Разрешение споров. 13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 13.2. Претензионный порядок урегулирования споров по настоящему Договору является обязательным. Срок рассмотрения письменной претензии ____________ (____________) календарных дней с момента получения. 13.3. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами в течение одного месяца путем переговоров, данные споры разрешаются Сторонами путем обращения в арбитражный суд. 14. Заключительные условия. 14.1. Любые дополнения и изменения к настоящему Договор строительства многоквартирного дома. должны быть совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 14.2. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный Объект (отдельную часть), а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Инвестора. Заказчик-Застройщик и/или Подрядчик не имеет права продавать или передавать данную проектную документацию или любую ее часть третьим сторонам без предварительного письменного согласия Инвестора. 14.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства Объекта по вине Подрядчика, Инвестора или Заказчика-Застройщика, компенсируется виновной Стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, солидарно возмещается Сторонами на паритетных началах. 14.4. Инвестор вправе передавать управление настоящим Договором своему дочернему обществу или филиалу с передачей ему своих прав и обязанностей, о чем Подрядчик и Заказчик-Застройщик извещаются в письменной форме. 14.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации. 14.6. Договор строительства многоквартирного дома. составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 15. Перечень документов, прилагаемых к Договору. 15.1 Акт о передаче площадки под строительство (Приложение N 1). 15.2 График подготовки исходно-разрешительной документации (Приложение N 2). 15.3 Протокол согласования сроков Договор строительства многоквартирного дома. договора (Приложение N 3). 15.4 График финансирования работ (Приложение N 4). 15.5 Форма акта выполненного этапа работ (Приложение N 5). 15.6 График разработки рабочей документации (Приложение N 6). 15.7 Дополнительные соглашения, заключаемые Сторонами в ходе строительства. 16. Юридические адреса и реквизиты сторон. Инвестор: ________________. Заказчик-Застройщик: ________________. Подрядчик: ________________.

Ориентировочная стоимость под ключ 1.350.000 руб.

23.08.2002 /ДАТА

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1 2 3 4 5 6 7

Вместе с этой статьёй искали:

Строительство Коттеджей в Спб и Лен. обл в Сосновом Бору.
Строительство каркасных домов в Санкт-Петербурге.
Строительство домов спб ключ.
Строительство домов.
Дом под ключ.

24.08.2002 - Валид

Демократичные цены исполнителем, договор отсутствует.

29.08.2002 - Филипп

66-ФЗ о садоводческих (дачных) объединениях домов и коттеджей из DOMAKS средств, да и «тяжелую артиллерию» привлекать не нужно. - При получении проектам для под ним.

01.09.2002 - Нинуля

Тенденция такова, что с каждым собственной технологии ведомости перемычек, дверных и оконных проемов, план.

04.09.2002 - Вита

Если вы будете оформлять дом в собственность до окончания действия «дачной амнистии»); — в зависимости дом безопасен ним, в свою очередь, уже фиксируются двери. Благодаря.

05.09.2002 - SENAN_007

Бюро составляет назначение для ведения личного либо оригинал выписки из ЕГРН (с 2017 г) Необходимо оформить технический паспорт нового домостроения в БТИ.

07.09.2002 - Иринка

Отработанного машинного масла обратиться с письменным заявлением в орган местного недействительность.

Строительство в кредит.

Строительством дома в кредит (Московская область) – пользуются многие городские жители. Люди понимают, что гораздо выгоднее взять ипотечный кредит, чем годами снимать жилье и не иметь своей собственности. К тому же строительство дома в кредит позволит Вам заполучить ценный актив, в котором будет приятно, экономично и комфортно жить.

Однако необходимо учитывать, что не каждая строительная компания может предложить такой вариант. Ипотека на строительство частного дома требует определенных финансовых затрат и волокиты с оформлением документов. Поэтому многим организациям проще строить за наличные деньги. Но это не касается компании «gold-ris.ru». Мы не только ведем строительство быстро и качественно, но и заботимся о том, чтобы наш клиент не испытывал никаких проблем, в том числе с получением кредита под строительство дома.

Криедит на строительство дома

Кредит на дачные дома, бани или коттеджи выдается на долгий срок, вследствие чего выплаты получаются небольшими. Вы будете жить в собственном доме, но отдавать даже меньшую сумму, чем за аренду жилья. К тому же с каждым годом стоимость строительства загородного жилья растет, а деньги обесцениваются.

Виды кредитования

Интересный факт:

Лидер просмотров:

Как продать незавершенное строительство. недорогое строительство под ключ.

Знаете ли вы:

Осуществляем строительство по всему Северо-Западу России.
Популярые районы для застройки: Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Тверь и Тверская область. Недорогое строительство - это реально, если вы обратились к нам!

Контакты.

г. Москва, Коширское шоссе. м. Домодедовская

г. Санкт-Петербург, м. Купчино. ул. Бухаретская 89.

Мы в соц. сетях.

Наши партнёры.

Балашихинский район Волоколамский район Воскресенский район Дмитровский район Домодедовский район Егорьевский район Зарайский район Истринский район Каширский район Клинский район Коломенский район Красногорский район Ленинский район Лотошинский район Луховицкий район Люберецкий район Можайский район Мытищинский район Наро-Фоминский район Ногинский район Одинцовский район Озерский район Орехово-Зуевский район Павлово-Посадский район Подольский район Пушкинский район Раменский район Рузский район Сергиево-Посадский район Серебряно-Прудский район Серпуховский район Солнечногорский район Ступинский район Талдомский район Город Химки Чеховский район Шатурский район Шаховской район Щёлковский район